装修合同

时间:2024-04-01 22:46:31
有关装修合同范文汇总7篇

有关装修合同范文汇总7篇

随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,合同对我们的帮助越来越大,签订合同也是最有效的法律依据之一。知道吗,写合同可是有方法的哦,以下是小编为大家整理的装修合同7篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

装修合同 篇1

甲方:

乙方:

为确保本地下室墙楼梯批灰施工质量及进度,经甲、乙双方协商一致签订本合同,双方共同遵照执行。

1.工程名称:

2.承包方式:包工、饮料。

3.单价:地下室批灰每平方9元计算,楼梯做乳胶漆每平方17元。

4.施工面积:按实际面积计算。

5.甲方提供水、电,乙方施工人员住宿自理。

6.付款方式:按每个月工程进度甲方付给乙方进度款80%,工地完工付清90%,验收后一个月内付清。

7.本合同一式两份施工,如有担误乙方概不负责。

8.甲方不准担误乙方施工,如有担误乙方概不负责。

甲方: 乙方: 身份证:身份证: 电话: 电话:

年 月 日

装修合同 篇2

合同编号:______

发包人:

承包人:

本工程设计人:电话:

施工队负责人:电话:

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律,法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等,自愿,协商一致的基础上,就发包人的家庭居 ……此处隐藏9013个字……包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同约定拨付款,每拖期一天,按付款额5%支付滞纳金。

2 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定质量标准,扣除工程总价_________%。

3 承包人应妥善保护发包人提供设备及现场堆放家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

4 未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准装饰装修材料,造成空气污染超标,应依法承担赔偿责任。

&nbsp

;6 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。

7 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成经济损失。

第十一条;争议解决

1 本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。

2 在履行过程中发生争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成,可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。

发包方(盖章):_________ 承包方(盖章):_________

发包方电话 承包方电话

_________年____月____日 _________年____月____日

《有关装修合同范文汇总7篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式